OBRRD26025: Contrato de obras de impermeabilización de cubierta y reparaciones interiores de la Casa de Cultura de la Entidad Local Menor de Gargáligas (Badajoz).

Requisitos del pliego

• Medidas en materia de promoción del empleo

  Automático

  A los efectos de la aplicación de este criterio, tendrán la consideración de personas con dificultades de acceso al mercado laboral las pertenecientes a colectivos formados por jóvenes con baja cualificación y sin experiencia laboral, personas desempleadas de larga duración (sin recualificación), mujeres, personas con discapacidad, población inmigrante y minorías étnicas, sin perjuicio de otros colectivos que pueda definir a estos efectos la SG Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia. Asimismo, se considerarán personas en riesgo y/o situación de exclusión social aquellas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, conforme a la Estrategia Europa 2020: Personas que viven con bajos ingresos. Personas que sufren privación material severa. Personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja. En la CA Extremadura, se considerará acreditada esta circunstancia por el hecho de ser la persona beneficiaria o solicitante, con informe social favorable, de la Renta Extremeña Básica de Inserción. La empresa o entidad adjudicataria del contrato deberá acreditar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su proposición técnica mediante la presentación de la documentación indicada en el apartado 46 Instrucción aprobada por Acuerdo del CG de 23 de febrero de 2016, incorporándose esta obligación como condición contractual en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Hasta 10 p, a la entidad licitadora que se comprometa a emplear para la ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, un porcentaje superior a 5% jóvenes inscritos en programas de FP DUAL relacionados con el trabajo a desarrollar o personas demandantes de empleo, priorizando en su contratación, en el caso de demandantes de empleo, los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mercado laboral o en riesgo y/o situación de pobreza o exclusión social. Se otorgará la mayor puntuación al licitador que haya ofertado el mayor porcentaje por encima del mínimo antes establecido en el criterio de adjudicación. El resto de las ofertas se valorará de forma proporcional a la siguiente fórmula: Pi = Po/PoM x P (puntuación máxima del criterio) Donde: Pi = Puntuación obtenida por la entidad licitadora. Po = % superior al mínimo. PoM = (% superior al mínimo establecido contenido en la mejor oferta de las licitadoras). P= Puntuación máx del criterio.

  10pts

• Ampliación del plazo de garantía

  AutomáticoOtros (fórmula)

  Se valorarán las condiciones de la garantía ofertadas que sean superiores a las establecidas en el PCAP, otorgándose hasta un máximo de 10 puntos al de mayor plazo ofertado por encima del mínimo exigido en el PCAP (12 meses) y proporcionalmente al resto (regla de proporcionalidad directa), fijándose el límite máximo de ampliación en otros 12 meses. Las ofertas que se encuentren por encima del umbral de saciedad recibirán 10 puntos. Durante este plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que reciba de la dirección de las obras.

  10pts

• Medidas para garantizar el plazo de ejecución, programa de trabajos

  Juicio de valor

  Se valorarán las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecución con análisis de la planificación de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma. Duración estimada de cada actividad, con indicación de comienzo y finalización más pronta y tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto (diagrama GANT): hasta 5 puntos.

  5pts

• Tecnología en I+D+I

  Juicio de valor

  El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, la utilización de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i de la empresa, que vayan a ser aplicadas en la ejecución de la obra, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la misma y cuya justificación pueda ser debidamente acreditada (dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación de esos proyectos de I+D+i de la empresa). Se valorará las tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato: hasta 5 puntos.

  5pts

• Actuaciones que superen los estándares mínimos legales en materia de seguridad y salud

  Automático

  Las empresas licitadoras podrán ofertar, en relación con los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, mejoras en materia de seguridad y salud que impliquen la incorporación a los reconocimientos médicos de carácter básico de nuevas pruebas diagnósticas encaminadas a evaluar la salud de los trabajadores. Las pruebas a realizar estarán dirigidas a la prevención de riesgos cardiovasculares y de cáncer, e incluirán, entre otras, las siguientes: Pruebas de riesgo cardiovascular: electrocardiograma (ECG), control de presión arterial, colesterol y glucemia. Pruebas diagnósticas de cáncer: detección precoz mediante marcadores tumorales, PSA o mamografía, según proceda. Las empresas deberán indicar el importe económico total que van a destinar a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato que podrá alcanzar hasta un máximo de 0,60 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido (762,29 euros). Se otorgarán 10 puntos a la oferta económica, expresada en euros, de mayor cuantía presentada por las empresas licitadoras. Al resto de las ofertas se les asignará la puntuación con dos decimales que les corresponda proporcionalmente.

  10pts

• Evaluación de la oferta económica

  AutomáticoPrecio (fórmula)

  Se utilizará la fórmula A.

  60pts

Documentos (15)

• PCAP 21 10 2026.PDFPCAP
• Pliego prescripciones tecnicas o Proyecto Obra.PDFPPT
• ANEXO II BIS CRITERIOS AUTOMATICOS.docxADICIONAL
• ANEXO III VIGENCIA DATOS.docxADICIONAL
• ANEXO II A PROPOSICION ECONOMICA.docxADICIONAL
• ANEXO II B DECLARACION RESPONSABLE.docxADICIONAL
• ANEXO IV ADSCRIPCION DE MEDIOS.docxADICIONAL
• ANEXO V CONSTITUCION UTE.docxADICIONAL
• Presupuestos Bc3GENERAL
• Memoria justificativaGENERAL
• Disponibilidad de los terrenosGENERAL
• No procede IAGENERAL
• Documento de aprobación del expedienteGENERAL
• Acuerdo de iniciación del expedienteGENERAL
• Red NaturaGENERAL