Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Modificado de Memoria Técnica Valorada para la Rehabilitación de la Plaza Mayor y Recuperación de los Refugios de la Guerra Civil en San Clemente"

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San ClementeNIF P1619900B

Administración Local · San Clemente

NEXO88 INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L., con CIF B44572196, mercantil autora de la mejor oferta presentada en el procedimiento de licitación y que mayor puntuación ha obtenido con arreglo a los criterios de adjudicación contemplados en la Cláusula XIV del Pliego de Cláusulas Administrativas rector de la licitación, en el precio de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS EUROS (54.006,00 EUROS), I.V.A incluido, de conformidad con la oferta presentada por la misma, siendo el detalle de la proposición formulada por el adjudicatario la siguiente: Valoración de la oferta económica: 50 PUNTOS (oferta 54.006,00 euros, IVA incluido). Valoración plazo ejecución trabajos: 38,33 PUNTOS (oferta un plazo de ejecución de 37 días).